Межрегиональный интернет-журнал «7x7» Новости, мнения, блоги
  1. Республика Марий Эл
  2. Легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл»: недостроенные туалеты, махинации при строительстве и кредиты латвийского банка

Легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл»: недостроенные туалеты, махинации при строительстве и кредиты латвийского банка

Александр Фридом
Александр Фридом
Добавить блогера в избранное
Это личный блог. Текст мог быть написан в интересах автора или сторонних лиц. Редакция 7x7 не причастна к его созданию и может не разделять мнение автора. Регистрация блогов на 7x7 открыта для авторов различных взглядов.
Поделитесь с вашими знакомыми в России. Открывается без VPN

В начале февраля 2016 года глава Марий Эл Леонид Маркелов в очередной раз (последние “открытие” было в августе 2015 года) торжественно “открыл” крупнейший в республике легкоатлетический манеж “Арена Марий Эл”. 

Строительство “Арены Марий Эл” началось в апреле 2011 года. Стоимость объекта составила 1 миллиард 200 миллионов рублей, из них более 600 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета, а в региональном бюджете Марий Эл денег не оказалось. В итоге очередное торжественное “открытие” происходило с недостроенными туалетами и получением кредитов в сотни миллионов рублей от латвийских банков, замешанных в отмывании и выводе денег в оффшоры.

Зрители местных телеканалов увидели лишь пафосное и никчемное выступление Леонида Маркелова, а также помпезное открытие “Арены Марий Эл”, в котором участвовали несколько сотен юных, воспитанников спортивных секций республики.

А вот родители юных спортсменов с ужасом и возмущением описывают открытие “Арены Марий Эл”, когда дети вынуждены были переодеваться в лучшем случае в автобусах, а некоторые даже на улице и в мороз по снегу идти до легкоатлетического манежа, так как “раздевалки тоже не доделаны, пустые стоят - ни лавочек, ни крючков”. 



Самыми популярными и обсуждаемыми фотографиями “Арены Марий Эл” стали туалеты, которые открыли посетителям в недостроенном виде. Хотя возможно недостроенные туалеты – это новая безумная идея Леонида Маркелова, почерпнутая им после посещения Европы.

Отдельно остановимся на финансовых махинациях, которые были выявлены при строительстве легкоатлетического манежа “Арена Марий Эл”. Как уже было сказано стоимость “Арены Марий Эл” составила более 1 миллиардов рублей, из них 600 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета. Республика Марий Эл была обязана участвовать в софинансировании строительства.



В случае, если правительство Марий Эл срывает финансирование объекта, Минфин России мог начать расследование (с привлечением аудиторов Счетной палаты России) причин по которым руководство региона не выполняет свои обязательства.

Глава Марий Эл Леонид Маркелов требует от депутата Госсобрания и руководителя ОАО “Марспецмотаж” Хамзы Баширова взять коммерческие кредиты у банков, чтобы не произошло остановки строительства.

Бешенные проценты коммерческих банков будут оплачены за счет бюджета республики. ОАО “Марспецмотаж” включена в Республиканскую адресную инвестиционную программу погашения банковских задолженности из бюджета Марий Эл.

Однако в бюджете Марий Эл денег нет, а есть только государственный долг, который превысил 13 миллиардов рублей. Как и кто будет оплачивать коммерческие кредиты ОАО “Марспецмотаж”?!



Скорее всего, генеральный директор ОАО “Марспецмонтаж” Хамза Баширов повторит судьбу генерального директора ОАО “Маригражданстрой” Геннадия Александрова, который взял коммерческие кредиты под гарантии Правительства Марий Эл. В итоге компания Геннадия Александрова была обанкрочена, проценты за коммерческие кредиты банкам выплачивало не правительство, а “Маригражданстрой”, а деньги за построенные объекты по государственным контрактам пришлось получать через длительные судебные процессы в Арбитражных судах.

Особо отметим, что кредит на сумму в 120 миллионов рублей ОАО “Марспецмонтаж” предоставила латвийская компания “Норвик Банк”, работающая в России под брендом “Вятка Банк”.

“Норвик Банк” не первый год сотрудничает с “Марспецмонтаж”. Например, в 2014 году банк предоставлял кредиты на строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а также физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Приволжский Волжского района Марий Эл.

Аналитики из крупнейших российских банков “ВТБ” и “Сбербанк”, на условиях анонимности, сообщили, что данные банки (в частности “Сбербанк”) ранее предоставляли многомиллионные кредиты ОАО “Мариспецмонтаж” под гарантии Правительства Марий Эл, но в настоящее время ОАО “Мариспецмонтаж” получило отказ, так как есть высокая вероятность банкротства компании.

Особое внимание эксперты крупнейших российских банков “ВТБ” и “Сбербанк” уделили активному взаимодействию “Нордик Банк” с окружением главы Марий Эл Леонида Маркелова. В Европейском союзе “Нордик Банк” обвиняют в отмывании денежных средств и выводе денег в оффшоры. 

Стоит отметить, что сотрудники ФСБ уже наведывались с обысками в “Нордик Банк”. Силовиков интересовали финансовые операции губернатора Кировской области Никиты Белых, который является близким другом руководства банка.

В мае 2015 года сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения в “Нордик Банке”, где не соблюдались требования законодательства об обработке и хранении персональных данных. Эксперты считают, что махинации с персональными данными зачастую используются недобросовестными банкирами именно для вывода активов.

Таким образом, активное сотрудничество правительства Марий Эл и приближенных к Леониду Маркелову бизнесменов с “Нордик Банком” скорее всего, связано с активной политикой по выведению бюджетных средств в оффшорные зоны.

PS: Детальная финансовая проверка строительства легкоатлетического манежа “Арена Марий Эл” будет включена в список приоритетных объектов аудиторов Счетной палаты России. В ближайшее время будет направлен официальный запрос из Государственной Думы в Генеральную прокуратуру России о необходимости начала проверки эффективности расходования бюджетных средств при строительстве легкоатлетического манежа “Арена Марий Эл” и компаний, задействованных в строительстве данного объекта.

Александр Фридом

Материалы по теме
Мнение
30 декабря 2023
Григорий Михнов-Вайтенко
Григорий Михнов-Вайтенко
Эскалация только продолжится...
Мнение
12 декабря 2023
Сергей Илюхин
Сергей Илюхин
Бюджет Северодвинска на 2024–2026 годы был окончательно принят
Комментарии (71)
Мы решили временно отключить возможность комментариев на нашем сайте.
Прокурор
15 фев 2016 03:39

Хамзу давно пора привлечь за коррупцию. Там в наглую деньги отмывют

Прокуратура Куженерского района признала законным возбуждение уголовного дела коррупционной направленности.

Прокуратурой Куженерского района Республики Марий Эл в порядке надзора изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств в сумме более 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Материалами уголовного дела установлено, что администрацией МО «Городское поселение Куженер» в 2011 году был проведен открытый аукцион на строительство водопровода в новом микрорайоне п. Куженер. С победителем аукциона - ПМК ОАО «Марспецмонтаж» заключен муниципальный контракт на сумму 2 615 877 рублей. При этом по версии следствия стоимость фактически выполненных работ ПМК ОАО «Марспецмонтаж» составила всего лишь 1 942 240 рублей, так как часть работ были выполнены ранее силами и средствами самих жильцов данного микрорайона.

Вместе с тем, неустановленное лицо Куженерского филиала ПМК ОАО «Марспецмонтаж», заведомо зная о том, что часть работ подрядной организацией не выполнялась, совершило хищение, путем мошенничества, бюджетных денежных в сумме более 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Преступление выявлено сотрудниками БЭП МО МВД России «Сернурский».

Прокуратурой Куженерского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела.

С целью установления всех обстоятельств и доказательств вины должностных лиц по уголовному делу проводится расследование, ход которого контролируется прокуратурой Куженерского района.

По уголовному закону за совершение данного преступления виновному лицу грозит наказание в виде лишения штрафа в размере пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Зарплаты
15 фев 2016 04:14

Зарплаты постоянно задерживает Хамза! И никто его не трогает, так как депутат Госсобрания от Единой России!

Оскорбления в адрес автора статьи удаляются

тролли маркеши
15 фев 2016 12:25

А тролли Маркеши кроме как оскорблять больше ничего не умеют. Статьи Бельского - он же Лоскутов без документов и откровенная чернуха и липа. Вот и пытаются облить грязью!

Бедный, бедный
15 фев 2016 13:32

фридом! Все какие-то оскорбления находит. Ну-ну! "Бесцейлерный" наш)))

Упрямые тролли
15 фев 2016 13:35

Восемь раз уже один и тот же комментарий пытаются тролли разместить. Визжат и возмущаются - долго строчили чудо-опус. Думали денежки им заплатят, а тут обломали их. У них истерика началась )))

А вы откуда знаете
15 фев 2016 13:40

какой комментарий? Вы кто - модератор или сам фридом с очередным псевдонимом?!? В любом случае - наглядный пример ЦЕНЗУРЫ!

Троллю
15 фев 2016 13:47

Во-первых отвечу на ваш вопрос - почему я знаю, что одно и тоже? Потому что вы публикуете одно и тоже и все могут прочитать, Фридом или модератор удаляют посты после того, как он публикуется на его страничке и все желающие могут прочитать. Так вот - 8 раз один и тот же бред с осокрблениями. А теперь Тролли еще и обижаются на цензуру . Жалуйтесь в Марийскую правду. Или там денег не платят? А платят лишь за грязь и оскорбления на страничке Фридома?

Модератор или автор
15 фев 2016 13:59

лжет? И что за "страничка фридома" интересно?!? Не выдавайте желаемое за действительное! "7х7" - интернет-ресурс, позиционирующий себя как открытую площадку для дискуссий. Кто мухлюет и откровенно злоупотребляет правами - фридом или модератор - пусть разбирается редакция.

Наглядно
15 фев 2016 13:48

видно количество удаленных автором "неудобных" комментов. НЕ СОДЕРЖАЩИХ ОСКОРБЛЕНИЙ. Вот вам и "правдоруб" фридом!

Фридом -прав
15 фев 2016 13:50

Тролли ревут - деньги им сегодня не заплатят )))) Правильно он делает - удаляет откровенную грязь и оскорбления в свой адрес. Пишите про Фридома в Марийской правде, снимайте сюжеты на Регион 12 - борцы за правду от господина Лоскутова )))

С каких пор
15 фев 2016 14:04

правда, неудобная для автора, стала "откровенной грязью и оскорблениями"? Это фридому не заплатят, поскольку халтурит в своих материалах давно. До туалетов дошел...

пишите Бельскому
15 фев 2016 14:10

пишите Бельскому. А деньги вы сегодня точно не получите тролли )))

14 удаленных троллей
15 фев 2016 14:13

14 удаленных ОДИНАКОВЫХ комментариев от упрямого тролля, который сегодня не получит деньги за свою ахинею. Все читали этот бред. Я полностью согласен с Фридомом, во-первых там есть оскорбления, во-вторых откровенная ложь и попытка дезинформации

Ерунда
15 фев 2016 16:02

Фридом боится правды. Дожили.

срочно в Гаагу
15 фев 2016 14:14

срочно пишите от Маркелова, с визами Лоскутова и Панченко в Гаагу - о нарушениях прав человека Фридомом. Обращение опубликовать в Марийской правде и показать на Регион 12!

Документы
15 фев 2016 15:58

Фридома, которые он стряпает на коленке, - это, по вашему, настоящие документы? )))

Фридом молодец!
15 фев 2016 13:20

Фридом затролил маркеловских троллей из МарГУ ! Троллям платит деньги Миша Швецов, но требует подтверждения - посты у Фридома. А так как их удаляют, то тролли деньги не получат, вот они и визжат от злости и жалобы строчат в редакцию сайта 7 на 7 на цензуру. Пишите в Марийскую правду Панченко, либо вашему Бельскому!

Но никто Марийскую правду и Бельского не читает, задача троллей - загадить материалы Фридома о коррупции

В чем молодец?!
15 фев 2016 13:44

И в чем троллинг?!? В тупом удалении "неудобных" комментов? Велика заслуга!!!

Много же
15 фев 2016 20:15

в отношении Фридома оскорблений. Досталлллллл!

пример
15 фев 2016 04:19

вот прокуратура подтверждает

Мировой судья судебного участка № 30 Медведевского судебного района Республики Марий Эл рассмотрел постановление прокурора о возбуждении административного производства в отношении руководителя хозрасчетного участка "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж" Валерия Иванова.

Административное производство в отношении должностного лица возбуждено прокурором Оршанского района по результатам прокурорской проверки. В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд работников за февраль 2015 года. Задолженность по зарплате погашена полностью благодаря вмешательству прокурора. В сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности Валерия Иванова по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Мировой судья признал Иванова виновным в совершении данного правонарушения и наложил на него административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 30 Медведевского судебного района Республики Марий Эл рассмотрел постановление прокурора о возбуждении административного производства в отношении руководителя хозрасчетного участка "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж" Валерия Иванова.

Административное производство в отношении должностного лица возбуждено прокурором Оршанского района по результатам прокурорской проверки. В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд работников за февраль 2015 года. Задолженность по зарплате погашена полностью благодаря вмешательству прокурора. В сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности Валерия Иванова по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Мировой судья признал Иванова виновным в совершении данного правонарушения и наложил на него административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 30 Медведевского судебного района Республики Марий Эл рассмотрел постановление прокурора о возбуждении административного производства в отношении руководителя хозрасчетного участка "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж" Валерия Иванова.

Административное производство в отношении должностного лица возбуждено прокурором Оршанского района по результатам прокурорской проверки. В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд работников за февраль 2015 года. Задолженность по зарплате погашена полностью благодаря вмешательству прокурора. В сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности Валерия Иванова по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Мировой судья признал Иванова виновным в совершении данного правонарушения и наложил на него административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры.
Мировой судья судебного участка № 30 Медведевского судебного района Республики Марий Эл рассмотрел постановление прокурора о возбуждении административного производства в отношении руководителя хозрасчетного участка "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж" Валерия Иванова.

Административное производство в отношении должностного лица возбуждено прокурором Оршанского района по результатам прокурорской проверки. В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд работников за февраль 2015 года. Задолженность по зарплате погашена полностью благодаря вмешательству прокурора. В сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности Валерия Иванова по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Мировой судья признал Иванова виновным в совершении данного правонарушения и наложил на него административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры. Сотрудникам "Марспецмонтажа" вовремя не платили зарплату

Республики Марий Эл рассмотрел постановление прокурора о возбуждении административного производства в отношении руководителя хозрасчетного участка "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж" Валерия Иванова.

Административное производство в отношении должностного лица возбуждено прокурором Оршанского района по результатам прокурорской проверки. В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд работников за февраль 2015 года. Задолженность по зарплате погашена полностью благодаря вмешательству прокурора. В сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В связи с этим прокурором поставлен вопрос об административной ответственности Валерия Иванова по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Мировой судья признал Иванова виновным в совершении данного правонарушения и наложил на него административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

Долги
15 фев 2016 04:21

Прокуратурой Оршанского района Республики Марий Эл проведена проверки соблюдения требований трудового законодательства на хозрасчетном участке "Оршанский" филиала открытого акционерного общества "Марспецмонтаж".

Основанием к проведению проверки послужила информация органов статистки о наличии просроченной задолженности по заработной плате. Проверка показала, что на предприятии не соблюдаются сроки выплаты заработной платы. Несвоевременно оплачен труд 21 работника за февраль 2015 года, работодатель задолжал им свыше 68 тысяч рублей. После вмешательства прокурора долги по зарплате перед работниками предприятия погашены полностью. По результатам проверки в адрес начальника ХРУ "Оршанский" филиала ОАО "Марспецмонтаж" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении руководителя предприятия Валерия Иванова возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), которое для рассмотрения по существу направлено в судебный участок № 30 Медведевского судебного района Республики Марий Эл. Ранее, в сентябре 2014 года постановлением Гострудинспекции в РМЭ за аналогичное правонарушение Иванов был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). За совершение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, должностному лицу грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 1 до 3 лет.

Фридому вопрос
15 фев 2016 04:21

Думаете что Баширов как и Александров обанкротится?

а почему нет
15 фев 2016 04:24

а тут и без Фридома понятно, кризис и Маркеша обеспокоен только собой. Кинет Хамзу без всяких сентиментов. Кинул же Александрова, когда еще даже кризиса не было! А щас как Маркеша сможет помочь Хамзе? НИКАК! денег нет! Все в стагнации.

Евгений № 2
15 фев 2016 04:11

нет перспективы по данному делу
1. Сроки ... с учетом суммы хищения сроки скоро все выйдут, так что закончат расследование и закроют в связи с истечением сроков ..
2. У Хамзы есть гос. награды и возраст у него солидный .... так что может быть применена амнистия и смотри пункт № 2.
3. Как пишут ... "администрацией МО «Городское поселение Куженер» в 2011 году был проведен открытый аукцион на строительство водопровода в новом микрорайоне п. Куженер". Следовательно техническое задание составляло МО, соответственно МО принимало работы ..... сможет ли следствие спустя 5 лет доказать, что принимался объем работ меньше а не тот, который указан в КС№ 2 и КС №3??? Ясно дело что не смогут )))) а все неустранимые противоречия толкуются в пользу подозреваемого )))
4. Смогут ли следователи доказать, что ОАО «Марспецмонтаж» НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ РАБОТЫ ЗАНОВО (те которые следователи считают выполненными до аукциона) ???? С у четом того прошло 5 лет вряд ли )))))) Ясно дело что не смогут )))) а все неустранимые противоречия толкуются в пользу подозреваемого )))

так что дело тухлое и по срокам и по вероятности доказывания )))

Зарплаты нет
15 фев 2016 04:17

Прокуратура постоянно выявляет проблемы у Хамзы!

Очевидно,
15 фев 2016 09:22

что в Марий Эл давно назрел аудит Счетной палаты Росии по использованию бюджетных средств.

Леонид
15 фев 2016 10:34

ЛИМ злопамятен, он Хамзу кинет без зазрения совести, в своё время Дима Фролов продул Хамзе на выборах в Госсобрание РМЭ по Оршанскому округу. Думаете Маркелов это забыл?

Фридом
15 фев 2016 10:50

молодец! Продолжай и дальше бить лимона, результат будет.

Евгений № 2
15 фев 2016 10:51

Глава Оршанского района недавно (2015) сменился .... До этого был Глава - который при Кислицине был назначен ..... при котором Фролов проиграл Хамзе на выборах ......
и вы говорите про мстительность Маркелова ???

Леонид
15 фев 2016 11:03

Борьба шла между Фролов (Маркелов) и Баширов (Кислицын), если помните.

как
15 фев 2016 12:01

он может помнить? что вы несете? белоусов тогда еще в садик ходил.

хамза
15 фев 2016 10:59

в 2004 году продул выборы Воронцову по Оршанскому округу.Он в буфет адм.района заранее море водки завёз,икру,закуски всякой чтоб победу обмыть,думал никогда никому не проиграет.Вот умора была,как они водку обратно таскали!
Но его маркеша задним числом включил в список едросов,кого то там выкинули,и его все равно сделали депутатом.Маркеша сделал.
А сейчас маркеша его кинет,а может и посадят его.Ну и пусть,не жалко,все они одна шайка лейка

Афера и Арена
15 фев 2016 12:24

манеж "Арена Марий Эл" это грандиозная афера Леонида Маркелова! Нарушений начиная от технических и заканчивая финансовыми море. Маркеша не думал, что будут проверки и запросы Депутатов Госдумы, поэтому в наглую пилил бабки на этой стройке

Горожанин
15 фев 2016 13:19

Особо впечатлили туалеты,когда же мы перестанем ходить строем на горшок?Неужели наши дети это заслужили?Назад в прошлое?

Хамзя
15 фев 2016 13:21

Касымович, конечно попал. Практически все руководители (затем хозяева) крепких передовых предприятий республики, кто не сказал Лимону "НЕТ," оказались в униженном, растоптанном, разоренном состоянии. Жуков М.М., Пушкарев А.А., Александров Г.П., Баширов Х.К. и т.д. и т.п. Одни уж там, а те далече ...
Устоял лишь Иван Иванович Казанков, настоящий коммунист, хотя пришлось ему не сладко.

Иван Иванович
15 фев 2016 16:04

попал на серьезные деньги, связавшись с Мамаевым. Бизнес на грани краха.

да лан
16 фев 2016 00:01

те свистеть. Все нормально у Казанкова, гораздо лучше, чем даже было. Не чеши.

Неравнодушный.
15 фев 2016 15:17

Подскажите, кто в курсе, на фото туалет для детей, или как? это конечный вариант размещения ? Туалетных кабинок не будет? и это на фото женский или общий тубзик? Просто ужас!!! Ведь мы хотим в этом комплексе проводить международные старты? Если с туалетами такая беда, то с остальным-то как?

Подсказываю
15 фев 2016 15:49

Это не туалет, это "скамейка" запасных.

С.П. Мамаев
15 фев 2016 16:06

А чемпионаты по боксу здесь можно будет проводить? Готов вызвать вашего Кислицына на поединок. Я ему печень на кулак намотаю!

Александр
15 фев 2016 16:19

Самое интересное начнется, когда вся эта постройка будет разваливаться )))) Нужно немного года 2-3 хватит !

Вова
15 фев 2016 16:52

Для тролей. Одни и теже комменты закидываете прямо одинаковые? У вас точно заготовки имеются! :) спецзадание однако! ;) Про Мамаева что он боксёр. Что такого? Да он боксёр на ринге да он боксёр в политике! Он политический тяжеловес! Очень жду когда Мамаев вызовет Маркелова на реальную физическую схватку! Ваш лимонадыч от страха под диван спрячется! Фридому предлагаю не обращать внимания на этих швецовско лоскутовских шестёрок внимание, они раньше всех здесь в комментах стали писать о приезде Мамаева. Следят они, значит работа у них такая, боятся они

Сейчас
15 фев 2016 17:25

уже большие сомнения в том, что он вообще боксом занимался, так как звания мастера спорта по боксу, которым он так хвалился, у него, как выяснилось, никогда не было. Обычный стареющий гопник, которого пригрел криминальный авторитет Кирова по кличке "Киргиз". Сначала он протолкнул в политику Мамаева, а затем тот вытащил его на областной уровень. Все это давно известно. Только жителям Марий Эл поют про "звания", "работу" и прочую ерунду. Передавайте привет "Комару". Скоро и "Мамай" туда переберется.

Вова
15 фев 2016 19:26

Да ладно? А за Маркелова есть что сказать? Или Маркелов сама добродетель и ангел во плоти? Ответь!
Ты наш проинформированный геббельсом не страдай и чепуху не распространяй. Сам ведь знаешь что это полная хрень. Ты головой подумай лучше. Народ на выборах из двух зол выберет меньшее. И из между Маркеловым и Мамаевым люди выберут Мамаева. Вы пытаетесь облить помоями Мамаева смешивая правду с неправдой и сами про Маркелова боитесь говорить насколько он охренел насколько он хуже любогоикандидата.

Я это видел
15 фев 2016 19:38

Обьект должен был быть сдан в декабре 2012 года, так его и к концу 2016 не смогли нормально сдать все бабки спустили , да и после сдачи нет половины трибун, крыша течет в нескольких местах, а раздевалки и туалеты недостроены.
Делайте выводы если конечно мозги есть.

Ты вообще
15 фев 2016 20:18

что ли охренел- в 2012 его даже не заложили. Трибун, к твоему не сведению, больше на будет. А если главный недострой это перегородки в туалетах, то значит манеж сдан образцово. Что то вы не густо накопали недостроя на объекте в сотни тысяч к выдранных метров.

Что за идиоты пишут эти
15 фев 2016 20:21

комменты. Кого е....т где достали деньги? Главное что манеж строи и в нем уже начались тренировки.

инструктор
15 фев 2016 22:17

Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали наших надежд. Мы сами виноваты, что ожидали от них большего, чем следовало.

Возможно,
15 фев 2016 22:54

как один из вариантов в сложившейся ситуации предложить арену в качестве поля для зимней тренировке ФК " Рубин" Не уверен, что им это надо, т.к. в этот обьект необходимо вкладывать еще кучу денег.

Вопрос.
15 фев 2016 23:01

Если этот спортивный обьект, как пишут , настолько уникален, то почему Путин только что побывав в Татарстане проводит совет по спорту в Казани 22 апреля ? Мало того, в день рождения В.И.Ленина?

я тоже
15 фев 2016 23:09

хочу увидеть в этом манеже боксёрский бой между Мамаевым и лимоном.
Вы же,ж...лизы лимовские,в каждом комменте визжите что Павлиныч боксёр липовый.Ну так проверьте на деле!
Чё,засцали?
То то,засуньте языки в одно место

15 фев 2016 23:10

Да ничего , там Маркелов , впрятки играть будет .... ))))

Петро
15 фев 2016 23:29

А пусть коммунист Мамаев побоксирует с единороссом Валуевым, если такой смелый. Там уже не прятками пахнет.

15 фев 2016 23:41

Так у нас на Валуева найдётся не хуже боксёр и побоксирует

Петро
15 фев 2016 23:46

Неужели Кличко ? Так он коммунистов душит.

15 фев 2016 23:53

Евгений Клочков, например

15 фев 2016 23:57

Фракция КПРФ решила разобраться с «творческими» доходами некоторых депутатов, в том числе - боксера Николая Валуева, который в последнее время стал часто сниматься в рекламе.

Николай Валуев давно сотрудничает с компанией МТС, снимаясь в рекламных роликах сотового оператора. До избрания в Госдуму знаменитый боксер работал по договору, подразумевающему возмездное оказание услуг. После получения кресла депутата сотрудничество продолжилось, но уже в новом качестве: Валуев оформил съемку в роликах как «творческую деятельность».

- К нам во фракцию поступило очень много заявлений от граждан, которые ставят вопрос о том, соответствует ли участие депутата в коммерческой рекламе его статусу или нет, - рассказал член фракции КПРФ Вадим Соловьев.

По словам парламентария, вопросы избирателей он перенаправил в Счетную палату, налоговую службу и Генпрокуратуру.

А вот сам бывший спортсмен не боится обвинений в свой адрес и уверен, что ему ничего не грозит.

- Я готов, пускай проверяют, потому что я на протяжении всей жизни, а тем более работы в Госдуме, никогда не скрывал, чем занимаюсь и как. Я их всегда декларировал и буду декларировать, и считаю, что поступаю исключительно по букве закона и с пониманием, что можно, а чего нельзя депутату Госдумы, - заявил боксер. - Юридически, первоначально все это было «замониторено», а некоторые вещи вообще имеют историю, которая уходит до вступления в мои нынешние полномочия.

Валуев также отметил, что считает свою рекламную деятельность творческой. В частности, в телерекламе он снимается как актер, пояснил депутат.

Однако обращение коммуниста Соловьева в компетентные органы не персональное: цель депутата - не жаловаться на Валуева, а «навести порядок». Ведь Валуев - не единственный депутат, замеченный в рекламе. Так, его соратница по партии Мария Кожевникова является лицом одной из российских марок одежды, а Алина Кабаева, также член «Единой России», в свое время рекламировала благотворительные проекты госкорпорации.

К слову, анализ деклараций депутатов за 2011 год показал, что Валуев стал самым финансово успешным депутатом-спортсменом в Госдуме. Так, согласно данным на сайте нижней палаты парламента, в 2011 году экс-боксер заработал 23 миллиона рублей, еще 13 миллионов заработала его жена. Паре принадлежит два гаража, четыре квартиры, земельный участок и два жилых дома, при этом супруги безвозмездно пользуются сразу тремя квартирами.
Такой вот "босёр-депутат"

Валуева не трогать
16 фев 2016 10:30

Он разозлится и всех комуняк в думе положит. Пусть живет

Петро
16 фев 2016 00:06

Так это стиль коммунистов на всех кляузы писать, чтобы многочисленные контролирующие органы без работы не остались. Эти органы памятник вам должны поставить, вы их у государственной кормушки держите надежно. Но результатов от ваших кляуз ноль, простая переброска бумаг. Просто вы пыль в глаза народу пускаете своими "оппозиционными действиями".

Петро
16 фев 2016 00:12

И еще. Николай, не надо информацию трехлетней давности за свежую преподносить.

16 фев 2016 00:26

Петро , ты и есть "петро".... Это не "кляузы" - это правда

Петро
16 фев 2016 00:37

Так что же эта правда про Валуева не подтвердилась ? А что не подтвердилось, это самая натуральная кляуза. И кончайте вы методами 30-х годов работать, по вашим доносам не будут никого расстреливать. Успокойтесь. Время другое.

16 фев 2016 00:44

Да расстреливать то не будут , но и уважать ,тоже не будут

Петр
16 фев 2016 00:57

Говорят птицефабрика Акашевская признана банкротом. Если это правда Маркелову не сладко придется.

Да отстаньте вы от Акашевс
16 фев 2016 10:31

Хозяйственный спор изза курсовой разницы. Тем более давно уже мировое соглашение заключено. Судья выздоровеет вот и закроют дело

Сторонний
16 фев 2016 04:49

Все бы ничего, нормально было бы, да развиваться некуда. Бежали вперёд паровоза, за сто километров, все перебрали. Мораль Не надо бежать, коли ползем еле-еле. Время не обманешь......

на фотографии
16 фев 2016 23:44

глаза маркелова правдиво говорят, что их владелец ПЛУТ. Тьфу чтоб провалился...

Да уж
17 фев 2016 00:42

аргумент аргументов! Самому не смешно такую чушь писать?!?

Александр
17 фев 2016 01:13

Вот как дочитал до : " Латвийская компания.... Норвик-банк..." .... Автор повеселил :) . Обычный бред Фридома, из серии : " Маркелов отмывал деньги через МарНПЗ"

да уж
17 фев 2016 03:00

Мы знаем кому ставить памятники, Нагаткову Оголенскому....

Стать блогером
Новое в блогах
Рубрики по теме
Единая РоссияИнтернетЙошкар-ОлаКировКировская областьКоррупцияМарий ЭлМаркеловПрокуратураПутинСМИСпорт